|
20 Temmuz
2005 Tarihli Resmi Gazete
Sayı:
25881
Maliye
Bakanlığından:
Devlet Malzeme Ofisi Mal
Alımları Denetim, Muayene ve Tesellüm
Yönetmeliği
BİRİNCİ
BÖLÜM
Amaç, Kapsam, İstisnalar,
Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 — Bu
Yönetmeliğin amacı; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3
üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükümleri dâhilinde Ofis tarafından
alıma konu olan malların ara denetim, numune alma, muayene ve tesellüm
işlemlerine dair esas ve usulleri düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 — Bu
Yönetmelik, Ofis tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükümleri dâhilinde alıma konu olan
malların numune alma, muayene, tesellüm
komisyonlarının kuruluş ve çalışma esasları ile ara denetim, numune alma,
muayene ve tesellüm işlemlerinde
uygulanacak esas ve usulleri kapsar.
İstisnalar
Madde 3 — Müessese’den
satın alınacak malların muayene ve tesellüm işlemlerine dair esaslar Genel
Müdürlükçe tespit edilir.
İhtiyaç sahibi kurum ve kuruluşlar
tarafından düzenlenmiş şartnameye göre yapılan alımlar, motorlu araçlar (iş makinesi ve
bisikletler dahil) ile Katalog (Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi)
kapsamında siparişe bağlanan malların muayene ve tesellüm işlemleri, Ofisin
muayene hakkı saklı kalmak üzere ihtiyaç sahibi kurum veya kuruluşa
aittir.
Dayanak
Madde 4 — Bu Yönetmelik,
4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve 28/10/1984
tarihli ve 18559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Malzeme Ofisi Ana
Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 5 — Bu
Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Ofis: Devlet Malzeme Ofisi’nin
Merkez ve Taşra Teşkilâtı ile Müessesesini,
b) Müessese: Sermayesinin tamamı
Ofise ait olan, kendisine bağlı işletmeyi,
c) Taşra Teşkilâtı: Müşterilerin
ihtiyacı olan mal ve hizmetleri satan Bölge
Müdürlüklerini,
d) Depo: Malın teslim alındığı ve
muhafaza edildiği Ofise ait yeri,
e)
Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddelerini,
f) Yüklenici: Üzerinde ihale kalan
ve sözleşme imzalayan veya sipariş geçilen tedarikçiyi,
g) İhale Dokümanı: Mal alımlarında,
isteklilere talimatları da içeren şartnameler ile gerekli diğer belge ve
bilgileri,
h) Numune Alma Komisyonu: Parti
numunesini almak için en az üç kişiden oluşan komisyonu,
ı) Muayene Komisyonu: Muayene
işlemlerini yapmak üzere en az üç ve tek sayıda kişiden oluşan
komisyonu,
j) Tesellüm Komisyonu: Ofis
bünyesinde malın geçici tesellümü ile muayene sonucu uygun bulunan malın kesin
tesellümünü yapmak üzere en az üç kişiden oluşan
komisyonu,
k) Ara Denetim: İmalat veya üretim
süreci gerektiren alımlarda geri dönüşü olmayan hataların ortaya çıkmasını
önlemek, imalat veya üretim tamamlandıktan sonra teslim süresinde gecikmelere
yol açmamak ve hataların zamanında giderilmesini sağlamak amacıyla imalat veya
üretim tamamlandıktan sonra kontrol imkânı olmayan hususlar için malın ihale
dokümanında belirtilen nitelik, nicelik, kalite ve özelliklere uygun olarak
üretilip üretilmediğinin tespiti için yapılan imalat
kontrolünü,
l) Numune: Alıma konu malzemenin
bütün özelliklerini taşıyan, teklif, imalat, parti teslimi veya sipariş
aşamalarında alınan ve analiz edilmesi için laboratuvar ya da muayene
komisyonuna gönderilen o malzemeye veya mala ait bir
kısmı,
ifade eder.
İlkeler
Madde 6 — Satın
alınan mal yüklenici tarafından Ofisçe bildirilen yere teslim edilmedikçe
muayene ve tesellüm işlemleri yapılamaz.
Ancak, sözleşme veya sipariş
mektubu ile eklerinde hüküm bulunması halinde; imalat veya üretim süreci
gerektiren işler, muayene komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması
şartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp
yapılmadığı hususunda, belirli aşamalarda ve aralıklarla ara denetime tabi
tutulabilir.
Yüklenici veya vekili, önceden
Ofise yazılı olarak bildirmek şartıyla, ara denetim, muayene ve tesellüm
işlemlerinde hazır bulunabilir.
İKİNCİ
BÖLÜM
Numune
Alma İşlemleri
Numune alma komisyonlarının kuruluşu
Madde 7 — Geçici
tesellüm tutanağı ile depolara geçici tesellümü yapılan maldan, parti
numunelerinin alınması işlemini yürütecek numune alma komisyonları, Genel
Müdürlükçe belirlenen biri başkan ve iki üye olmak üzere en az üç kişiden
oluşturulur. Komisyon başkan ve üyelerinin herhangi bir nedenle bulunmaması
halinde, yerlerine kimlerin katılacağı Genel Müdürlükçe
belirlenir.
Numune alma komisyonlarının görev
ve sorumlulukları
Madde 8 —
Numune alma komisyonunun görev ve sorumlulukları aşağıda
belirtilmiştir.
a) Numune Alma Talimatında ve/veya
teknik şartnamesinde belirtilen sayıda ve belirtildiği şekilde numune alır.
b) Alınan numunelerin değişmesini
önleyecek tedbirleri alarak Muayene Komisyonuna gönderir.
Numune alma esas ve
usulleri
Madde 9 — Numune
alma esas ve usulleri, Genel Müdürlükçe hazırlanan Numune Alma Talimatında
ve/veya teknik şartnamesinde belirtilir.
Malın muayene edileceği yere göre
numune alımı aşağıdaki usullere göre yapılır:
a) Malın teslim yerinde muayene
edilememesi halinde; numune alma komisyonu numuneleri aldıktan sonra numune alma
ve sevk tutanağını üç nüsha olarak düzenler. Numune alımında bulunmuşsa,
yüklenici ya da vekilinin de imzasını alarak, bu tutanağın bir nüshasını
yüklenici ya da vekiline verir, bir nüshasını numune ile birlikte muayene
komisyonuna gönderir, diğer nüshasını ise muhafaza eder.
b) Mal teslim yerinde muayene
edilecekse, muayene komisyonu, numune alma komisyonu olarak da görev yapar ve
numuneleri alır. Numune alma ve sevk tutanağını iki nüsha olarak düzenler.
Numune alımında bulunmuşsa, yüklenici ya da vekilin de imzasını alarak, bu
tutanağın bir nüshasını yüklenici ya da vekiline verir, bir nüshasını ise
muhafaza eder.
ÜÇÜNCÜ
BÖLÜM
Muayene
İşlemleri
Muayene komisyonlarının kuruluşu
Madde 10 — Muayene
komisyonları, Genel Müdürlükçe belirlenen biri başkan olmak üzere en az üç ve
tek sayıda kişiden oluşturulur. Bu şekilde oluşan komisyonun üyelerinden en az
biri teknik eleman olmak durumundadır. Komisyon başkan ve üyelerinin herhangi
bir nedenle bulunmaması halinde, yerlerine kimlerin katılacağı Genel Müdürlükçe
belirlenir.
Ancak, yeterli sayıda ve işin
özelliğine uygun nitelikte uzman personelin bulunmaması durumunda, Ofis, 4734
sayılı Kanuna tâbi idarelerden uzman personelin muayene komisyonunda
görevlendirilmesini talep edebilir veya bu konuda hizmet satın
alabilir.
Muayene komisyonlarının görev ve
sorumlulukları
Madde 11 — Muayene
Komisyonunun görev ve sorumlulukları aşağıda
belirtilmiştir.
a) Alıma konu olan mallara ait
numunelerin, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığını
inceler. İnceleme sonucunu ilgili birimlere rapor ile
bildirir.
b) Siparişe bağlanmış olan ve
yüklenici tarafından Ofise teslim edilerek geçici tesellümü yapılan malın ihale
dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığını inceler. Muayene sonucunda
Muayene Formu düzenler, ilgili birimlere bildirir.
c) Satın alınan malın, sipariş
şartlarında belirtilmek kaydıyla, Ofisçe bildirilen yerde ihale dokümanında
belirtilen şartlara uygun olup olmadığını inceler. Muayene sonucunda Muayene
Formu düzenleyerek ilgili birimlere bildirir.
d) Komisyon üyeleri her muayenede
hazır bulunmak zorundadır. Komisyon üyelerinden herhangi birinin mazereti
nedeniyle muayenede bulunamaması halinde yedek üyeler komisyonda görev
alır.
e) Malın ihale dokümanında
belirtilen süre içerisinde muayenesini yapar. Ancak, kısa sürede bozulabilen
mallar ile malın stoklarda mevcudunun azalması veya müşterinin acil talebinin
bulunması durumunda ihtiyaç duyulan malın muayenesine öncelik verir.
f) Malın teslim yerinde muayene
edilmesi durumunda Numune Alma Komisyonu olarak da görev
yapar.
Ara denetim
Madde 12 — İmalât
veya üretim süreci gerektiren alımlarda, geri dönüşü olmayan hataların ortaya
çıkmasını önlemek, teslim süresinde gecikmelere yol açmamak ve hataların
zamanında giderilmesini sağlamak amacıyla, imalat ya da üretim tamamlandıktan
sonra kontrol imkânı olmayan hususlarda malın ihale dokümanında belirtilen
nitelik, nicelik, kalite ve özelliklere uygun olarak üretilip üretilmediğinin
tespiti için Genel Müdürlükçe
görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından belirli aşamalarda ve
aralıklarla üretimin yapıldığı yerde ara denetim yapılabilir. Ancak, ara denetim
esnasında incelemenin başka bir yerde yapılması gerekliliği ortaya çıkarsa,
buralarda yapılacak veya yaptırılacak işlemler de ara denetim
sayılır.
Ara denetim, yükleniciye önceden
haber vermeksizin gerçekleştirilebilir. Yüklenicinin talebi ve Ofisçe uygun
görülmesi halinde de ara denetim yapılabilir.
Ara denetim sırasında tespit edilen
olumlu veya olumsuz hususlar için Ara Denetim Formu iki nüsha olarak düzenlenir
ve denetimi yapan görevli veya görevliler ile yüklenici veya vekili tarafından
imzalanır.
Hazırlanan Ara Denetim Formunun bir
nüshası ilgili birime, bir nüshası Yüklenici veya vekiline verilir. Bu raporun
olumlu veya olumsuz olması, malın kabul veya reddi hususunda bağlayıcı nitelikte
olmamakla birlikte, muayene aşamasında yapılacak değerlendirmede dikkate
alınır.
İncelemede üretim standardı ve
kalitesinin, malın ihale dokümanında yer alan hükümlere aykırı olarak imali
sonucu doğuracağının tespit edilmesi ve/veya düzenlenen Ara Denetim Formunu
yüklenici veya vekilinin imzadan imtina etmesi halinde, bu husus Formda
belirtilerek kontrol sonucu Tebligat Protokolü Formu ile yükleniciye bildirilir.
Yükleniciye yapılan uyarılara rağmen üretim standardının değiştirilmemesi ve
malın kalitesinin istenildiği şekilde arttırılmaması halinde, Ofis malı teslim
aşamasında test ve muayeneye dahi tabî tutmaksızın reddetme hakkına
sahiptir.
Ancak, son muayenede kontrol imkânı
bulunan hususlar için imalat sürecinde imalat kontrolü
yapılmayabilir.
Yapılan ara denetim, Muayene
Komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaz. Yapılacak ara denetim sonucu
düzenlenen Formlar, muayene aşamasında Muayene Komisyonunca
değerlendirilir.
Ara denetimin Ofis teknik
elemanları tarafından yapılması esastır. Ancak, işin özelliğinin gerektirdiği
durumlarda, 4734 sayılı Kanuna tâbi idarelerden bir uzman personelin
görevlendirilmesi talep edilebilir veya bu konuda hizmet satın
alınabilir.
Muayenede alınacak tedbirler
Madde 13 — Muayeneye
tâbi tutulacak mallar ve alınan numuneler, mevcut diğer mallar ve numuneler ile
karışmaması amacıyla, muayene sonucu alınıncaya kadar muayenede olduğu
belirtilecek şekilde tanımlanır.
Muayene sırasında malın veya
numunenin değiştirilmesini ve eksilmesini önleyecek her türlü tedbir
alınır.
Ancak, Ofis deposu dışında
yapılacak teslimatlarda sözkonusu tedbirler teslim yerine göre yüklenici veya
müşterilerce alınır.
Muayene
işlemleri
Madde 14 —
Malın muayene komisyonu tarafından muayenesine başlanabilmesi için aşağıdaki
işlemlerin tamamlanması gerekir.
a) Yüklenici, malı ilgili Ofis
deposuna teslim ettiğinde veya siparişte belirtilen yerde muayeneye hazır
olduğunda muayene işlemine başlanması için Ofise yazılı olarak müracaat
eder.
b) İlgili Ofis deposuna teslim
edilen malın, tesellüm komisyonunca geçici tesellümü yapılıp Geçici Tesellüm
Tutanağı düzenlenir ve burada muayenesi yapılacaksa Ofisin ilgili birimlerince,
muayene komisyonuna muayene yapılması talimatı verilir.
c) Muayenenin Merkezde yapılması
halinde malın teslim edildiği yerde bulunan numune alma komisyonu aldığı
numuneleri, Numune Alma ve Sevk Tutanağı ile birlikte Genel Müdürlüğe
gönderir.
d) Muayenenin yukarıda belirtilen
yerler dışında yapılması halinde, ilgili birimce muayene komisyonuna muayene
yapılması talimatı verilir.
e) Yüklenici veya vekilinin
muayenede hazır bulunacağını önceden yazılı olarak bildirmesi halinde muayenenin
yapılacağı gün ve saat kendisine veya vekiline yazılı olarak bildirilir.
Malın muayeneye hazırlanmasında
yüklenicinin görevleri
Madde 15 — Muayeneye
başlanmadan önce malın muayenesini kolaylaştırmak için yükleniciden muayene
ortamının hazırlanması talep edilebilir.
Muayenede aranacak
hususlar
Madde 16 — Muayenede
aranacak hususlar; ihale dokümanında yazılı şartlardır. Muayeneye sunulan mal
bütününün incelenmesine imkân verecek miktarda ise bütünü, değilse partiyi
temsil edecek sayıda alınan numuneleri üzerinde inceleme yapılır. Gerekli
görülürse şahit numunesi ayrılır ve mühürlenerek saklı tutulur.
Muayenede izlenecek yöntem
Madde 17 — Maldan
partiyi temsil edecek sayıda alınan numuneler veya tamamı öncelikle görünüş,
ambalajlama, etiketleme vb. fiziksel özellikleri yönünden incelenir. Yapılan
incelemede; ihale dokümanında belirtilen ambalajlama ve etiketleme gibi
düzeltilebilir hatalar veya eksiklikler dışında, malın ihale dokümanında
belirtilen diğer fiziksel özelliklere uygun bulunmaması halinde, diğer
muayeneleri yapılmadan mal reddedilir.
Yükleniciler, fiziksel muayene
sonucu verilen red raporuna usulüne göre itiraz ederek ikinci bir muayene
isteyebilirler. Bu takdirde, aynı numuneler üzerinden ikinci bir muayene
yapılır; muayene sonucunda verilen karar kesin olup, muayene bu karar esas
alınarak sonuçlandırılır.
Malın muayenesinde, sadece
etiketleme ve ambalajlanmasında eksiklik ve/veya kusur tespit edilmesi halinde,
yüklenici ihale dokümanında belirtilen muayene süresi içerisinde etiketleme ve
ambalajlanmasında tespit edilen eksiklikleri ihale dokümanında belirtilen
şartlara göre tamamlayabilir veya kusurlarını düzeltebilir.
Laboratuvar muayeneleri
Madde 18 — Malın
niteliğinin laboratuvar muayenesini gerektirmesi halinde; malın, ihale
dokümanında belirtilen şartları gereğince muayeneleri; Ofis laboratuvarında,
mevcut laboratuvar imkânları ile yapılamayan deneyler ise, diğer kamu
kuruluşlarında veya üniversitelere ait laboratuvarlarda, bunun da mümkün
olmaması durumunda, akredite olmuş özel laboratuvarlarda yapılır. Ancak,
laboratuvar muayeneleri için yükleniciden herhangi bir ücret
alınmaz.
Laboratuvar muayenelerinin
sonuçları muayene raporları ile tespit olunur. Bu raporlar ilgili birimlere
gönderilir.
Tekrar inceleme
Madde 19 —
Alınan numunelerin ilk incelenmesinde bulunan sonuçlar üzerinde, uygunluğu
hakkında yeterli kanaat edinilemez ise alınan numuneler üzerinde ikinci bir
muayene daha yapılır. Her iki muayene de aynı sonucu verdiği takdirde nihai
karar verilir. Bu iki muayene değişik sonuçlar vermiş ise, o numune üzerinde
üçüncü bir muayene daha yapılarak bu üç muayenenin sonuçlarına göre karar
verilir.
İtiraz muayenesi
Madde 20 — Muayenesi
sonucunda reddedilen mal yüklenicinin itirazı halinde; itiraz edilen hususlar
üzerinde muayene komisyonunca saklı tutulan, bunun mümkün olmaması halinde
maldan yeniden alınan numuneler üzerinde Ofisin göstereceği resmî bir kuruluşa
ikinci bir muayene yaptırılır. Muayeneye mümkün olduğu takdirde Ofis temsilcisi
de iştirak edebilir.
İtiraz muayenesi için yapılacak her
türlü masraf yüklenici tarafından karşılanır. İtiraz muayenesi sonucu düzenlenen
rapor kesindir. Anlaşmazlığın mahkemelere intikali halinde gerek yüklenici ve
gerekse Ofis bu raporu nihai belge olarak kabul eder ve muayene ile ilgili
başkaca bir delil ileri süremezler.
Yurt dışından tedarik edilen malın
muayene işlemleri
Madde 21 — Yurt
dışından tedarik edilen malın muayenesinin Ofis tarafından mahallinde
yapılmasının gerekli görülmesi halinde, Genel Müdürlükçe belirlenen muayene
komisyonunca malın kabulüne esas muayenesi yurt dışında yapılabilir.
Ancak, komisyonun yurt dışında
görevlendirilmesinin mümkün bulunmadığı veya komisyon görevlendirilmesinin
ekonomik olmadığı ya da teknik anlamda beklenen sonucun alınamayacağı durumlarda
ilgili firma ile varılan anlaşma çerçevesi dahilinde de
yaptırılabilir.
Muayene raporlarının düzenlenmesi
Madde 22 —
Alıma konu malın muayenesi tamamlandığında muayene komisyonunca muayene raporu
düzenlenir. Raporda muayene sonucu, ihale dokümanına "uygundur" veya "uygun
değildir" şeklinde kesin olarak belirtilerek, muayene komisyonu üyeleri
tarafından imzalanır. Muayene sonucunun "uygun değildir" olması halinde red
konusu hususlar muayene raporunda açıkça belirtilir.
Siparişe bağlanmış olan malın
muayene raporlarının sonucu ilgili birime ve yükleniciye, siparişe bağlanacak
olan malın muayene raporlarının sonucu ise ilgili birime yazılı olarak
bildirilir.
Kararın
verilişi
Madde 23 — Muayene
komisyonu eksiksiz toplanır ve kararı çoğunlukla alır. Kararda çekimser
kalınamaz. Karşı olanlar, karşı olma gerekçelerini kararın altına yazarak
imzalamak zorundadır.
Muayenesi yapılan bir malın,
kullanışlılığını etkilememesi halinde nefaset farkı kesilmek suretiyle satın
alınıp, alınmamasına karar vermeye ve nefaset farkının tespitine Genel Müdürlük
yetkilidir.
Muayenesi tamamlanan numuneler
Madde 24 — Siparişe
bağlanacak mallardan muayenesi tamamlanan hasar görmemiş numuneler, yükleniciye
iade edilmek üzere, ilgili birime muayene sonucu ile birlikte yazı ekinde
gönderilir.
Siparişe bağlanan mallardan
tesellüme esas muayenesi tamamlanan hasar görmemiş numuneler bir tutanak ile
ilgili Taşra Teşkilâtına veya Müesseseye iade edilir. İade olunan bu numunelerin
muayene sonucu uygun olması halinde satışa sunulur; uygun olmaması halinde ise
uygun olan mallarla karışmaması için tedbir alınarak yükleniciye bir tutanak ile
iade edilir.
Numune Alma Talimatına göre şahit
numune olarak alınan numuneler yüklenici ile hukuki ilginin devamı süresince
saklanır. Bu sürenin bitiminde, mal depolama süresini aşmamış veya aşmasına
rağmen özelliklerini kaybetmemişse ve muayene sonucu uygun bulunmuşsa satışa
sunulur, muayene sonucu uygun bulunmamışsa, yükleniciye bir tutanakla iade
edilir. Yükleniciye ulaşılamaz ise istifade edilebilecek olanlar, kullanılmak
üzere ilgili birime bir tutanakla teslim edilir. İstifade edilemeyecek numuneler
ise usulüne uygun olarak ilgili birimce imha edilir.
Numuneler üzerinde yapılan
işlemlere ilişkin düzenlenen tutanaklar ilgili birimlerce muhafaza
edilir.
DÖRDÜNCÜ
BÖLÜM
Tesellüm
İşlemleri
Tesellüm komisyonlarının kuruluşu
Madde 25 — Tesellüm
komisyonları, malın geçici tesellümü ile muayene sonucunda uygun bulunan malın
katî tesellümünü yapmak üzere Genel Müdürlükçe belirlenen biri başkan ve iki üye
olmak üzere en az üç kişiden oluşturulur. Komisyonda başkan ve üyelerin
bulunmaması halinde, yerlerine kimlerin komisyona katılacağı Genel Müdürlükçe
belirlenir.
Tesellüm komisyonlarının görev ve
sorumlulukları
Madde 26 — Tesellüm
komisyonlarının görev ve sorumlulukları aşağıda
belirtilmiştir.
a) Yüklenici tarafından getirilen
malları geçici olarak teslim alır ve Geçici Tesellüm Tutanağı’nı düzenler.
b) Muayenesi yapılan ve tesellümüne
karar verilen malın, muayene raporuna istinaden katî tesellümünü yapar. Ambar
Giriş Pusulası düzenler ve ilgili Taşra Teşkilâtı veya Müessese yetkililerinin
onayına sunar.
Tesellüm işi malların mahiyetine
göre saymak, tartmak, ölçmek ve haricî bir noksan ve hasar bulunup bulunmadığını
tespit etmek suretiyle yapılır.
Geçici tesellüm tutanağının
düzenlenmesi
Madde 27 — Geçici
tesellüm tutanağı iki nüsha olarak düzenlenir ve yetkili makam tarafından
onaylandıktan sonra tutanağın bir nüshası yükleniciye verilir.
Ancak, Tesellüm Komisyonunca malın
geçici tesellüme hazır bulunmadığının anlaşılması halinde; durum bir tutanakla
tespit edilir, yüklenici veya vekiline bildirilir. Bu durumda geçici tesellüm
yapılmamış sayılır.
Kısmi tesellüm
Madde 28 —
İhale dokümanında belirtilmiş olması şartıyla taahhüt konusu malın tamamlanmış
ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi tesellüm yapılabilir. Kısmi
tesellümü yapılan bölümler için bu yönetmelik hükümleri aynen uygulanır.
Katî
tesellüm
Madde 29 — Sipariş
edilen malın denetim, muayene ve deneyleri tamamlanıp, muayene
komisyonunun "uygundur" raporu üzerine ilgili Taşra Teşkilatı veya Müessesece
katî tesellüm işlemleri yapılır ve ödemeye ilişkin belgeler düzenlenir.
BEŞİNCİ
BÖLÜM
Diğer
Hükümler
Sorumluluk
Madde 30 — Muayene,
Numune Alma ve Tesellüm Komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihtiyacın
karşılanma sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin görevlerini
kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin
zararına yol açacak ihmalinde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti
halinde haklarında ilgili mevzuat gereğince disiplin cezası uygulanır.
Ayrıca fiil ve davranışlarının
özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile
birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine
tazmin ettirilir.
Malın süresinden önce teslimi
Madde 31 — Malın
süresinden önce teslimi halinde, yüklenicinin başvurusu üzerine, ek bir maliyet
getirmemesi kaydıyla ve Ofisçe uygun görülmesi halinde, Ofis malın
sözleşmesindeki teslim tarihini beklemeksizin bu Yönetmelik hükümlerine göre,
malın muayene ve tesellüm işlemlerini yapabilir.
ALTINCI
BÖLÜM
Geçici
Hükümler, Yürürlük ve Yürütme
Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce
başlamış olan işler tabi oldukları esas ve usule göre
sonuçlandırılır.
Yürürlük
Madde 32 — Bu
Yönetmelik 5/5/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde 33 — Bu
Yönetmelik hükümlerini Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü yürütür.
| 
DEVLET
MALZEME OFİSİ MAL ALIMLARI DENETİM, MUAYEN VE TESELLÜM
YÖNETMELİĞİ